1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать товар, (далее по тексту – Товар) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2. В Спецификации товара (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены:

• наименование Товара;
• количество Товара;
• стоимость Товара;
• принадлежности Товара;

1.3. Товар должен быть затарен и упакован способом, обеспечивающим сохранность Товара при условиях хранения и транспортирования, предусмотренными Договором. Тара не является возвратной. Стоимость тары входит в стоимость Товара.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу с «»2019 года и действует до «»2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется :

3.1.1. Передать Покупателю Товар в порядке и на условиях Договора.

3.1.2. Передать Покупателю Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

3.1.3. Передать Покупателю Товар, который должен быть затарен и упакован в соответствии с условиями Договора.

3.1.4. Одновременно с Товаром передать Покупателю принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством.

3.2. Покупатель обязуется :

3.2.1. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Если при передаче Товара Покупателем или его доверенным лицом обнаружены любое нарушение тары, упаковки или другие следы несанкционированного вскрытия, Покупатель обязан сверить по накладной количество поставленного Товара, его комплектность и составить акт приемки-сдачи Товара в присутствии транспортного агента. Данный акт, подписанный Сторонами, является основанием для предъявления дальнейших претензий Поставщику.

3.2.3. В течение календарных дней со дня получения Товара уведомить Поставщика о несоответствии Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке условиям Договора.

3.2.4. В случае, если Покупатель в соответствии с законом или Договором отказывается от переданного Поставщиком Товара, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Необходимые расходы, понесенные Покупателем на ответственное хранение подлежат возмещению Поставщиком.

3.2.5. Гарантийный срок товара, передаваемого по настоящему Договору, указывается в гарантийных талонах и исчисляется с момента передачи Товара по накладной Покупателю. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если они обнаружены в пределах гарантийного срока.

3.2.6. Гарантийное обслуживание осуществляется сервисным центром, сертифицированным производителем Товара. Адреса сервисных центров уполномоченных на гарантийной обслуживание Товара указаны в гарантийном талоне.

3.2.7. При обнаружении брака в Товаре Покупатель направляет данный Товар для дальнейшего тестирования в сервисный центр, сертифицированный производителем. При подтверждении факта брака в Товаре в сервисном центре и заключения о невозможности отремонтировать товар, Покупатель направляет претензию по качеству Поставщику вместе с бракованным Товаром и подтверждающими претензию документами. Вышеуказанное заключение авторизованного сервисного центра является основанием для рассмотрения претензии Покупателя.

3.2.8. Представитель Покупателя, принимающий Товар и подписывающий товарную накладную от имени Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность, оригинал которой передается Поставщику.

3.2.9. Оплатить Товар в размере, в сроки и в порядке в соответствии с условиями Договора.

3.3. Поставщик вправе :

3.3.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить Товар.

3.3.2. Приостановить передачу Товаров до полной оплаты всех ранее переданных Товаров по Договору.

3.4. Покупатель вправе :

3.4.1. Отказаться от Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю в -дневный срок со дня обращения Покупателя относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар.

3.4.3. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если Поставщик передал Покупателю в нарушение условий Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком в течение банковских дней со дня получения соответствующего требования Покупателя в письменной форме аналогичным оплате по Договору способом.

3.4.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) после соответствующего заключения сертифицированного производителем сервисного центра по выбору Покупателя:

• отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
• потребовать замены Товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора;

3.4.5. В случае передачи некомплектного товара по своему выбору потребовать от Поставщика:

• соразмерного уменьшения покупной цены;
• доукомплектования товара в -дневный срок со дня получения Поставщиком указанного требования;

• потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
• отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;

3.4.6. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Договора или характера Товара.

3.4.7. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. При этом Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки Покупателю.

4.2. Место передачи Товара: .

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, когда Поставщик передал Товар Покупателю в порядке, предусмотренном Договором.

4.4. Право собственности на Товар по Договору возникает у Покупателя со дня получения Товара Покупателем.

4.5. Товар должен быть передан Покупателю в соответствие с условиями Договора в течение дней со дня осуществления Покупателем платежа, в порядке п.5.1 Договора.

4.6. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Покупателя.

4.7. Товар до места передачи доставляется силами организации – грузоперевозчика, привлекаемой Поставщиком.

4.8. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата по Договору осуществляется в порядке стопроцентной предоплаты в срок до «»2019 года в сумме рублей, в т.ч. НДС 18 % в сумме рублей.

5.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Покупателем денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет, указанный Поставщиком. При этом обязанности Покупателя в части оплаты по Договору считаются исполненными в момент поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством.

6.3. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством.

7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в п.11 Договора.

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами. Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п.8.2 Договора.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет рабочих дней со дня его получения адресатом.

8.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

10.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

10.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

10.4. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

10.5 Стороны признают юридическую силу Договора, переданного факсимильной связью или по электронной почте с последующим обменом оригиналами документов.

Современный человек имеет у себя в пользовании множество образцов самой разнообразной бытовой техники. Любая техника может прийти в негодность, и потребовать квалифицированного вмешательства для восстановления работоспособности. В этом случае заключается по образцу договор на ремонт бытовой техники. Однако где взять этот образец? Следует понимать, что каждая разновидность техники имеет свою специфику, и универсального документа на все случаи оформить не получится. Договор на ремонт холодильников будет отличаться от, скажем,ремонта стиральной машины, так как перечень и содержание работ будут различаться. То же касается и сложности ремонта – она также варьируется в широких пределах. Вне зависимости от того, что за объект будет ремонтироваться, и как, при составлении документа следует обращать внимание на то, в отношении чего требуется квалифицированное вмешательство для восстановления работоспособности, также как и срок выполнения этих мероприятий. Следует предусмотреть и гарантийный срок, порядок реагирования исполнителя на сообщение о гарантийном случае. В отношении починки бытовой техники, возможно, имеет смысл указать и специальные условия по ответственности сторон. В случае, если из договора возникнет спор, возможно сразу договориться о подсудности дела конкретному суду.

Договор на ремонт холодильников

Договор на ремонт бытовой техники – холодильника требует при составлении взвешенного и компетентного подхода. Заключая договор на ремонт бытовой техники, стороны соглашения неизменно хотят максимально защитить свои права на случай возникновения спора. Поэтому, договор о ремонте бытовой техники удобнее всего подготовить не на образце из Интернета, а воспользовавшись интерактивным шаблоном, представленным на нашем сервисе. Все, что требуется для подготовки текста, соответствующего законодательству, это ответить на вопросы опросного листа. Таким образом, вы автоматически адаптируете текстовое содержание договора под ваши отношения. Далее вам остается только заполнить поля ввода в соответствии с условиями договора, скачать сформированный комплект документов и отправить его на печать. Распечатанные экземпляры представляются на подпись сторонам.

ДОГОВОР N ___

на оказание услуг по сервисному обслуживанию

бытовой техники

г. _______________

"__"_________ ___ г.

Именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующего на основании _________, с одной стороны и ________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________, действующего на основании __________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по осуществлению сервисного технического обслуживания бытовой техники Заказчика, принадлежащей Заказчику, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в сроки и в порядке, установленные настоящим договором.

1.2. Под сервисным обслуживанием бытовой техники в настоящем договоре понимается оценка технического состояния бытовой техники: электрочайников, пылесосов, холодильников, микроволновых печей и т.д.

Оценку технического состояния бытовой техники Исполнитель проводит в сроки, согласованные с Заказчиком.

При выявлении в ходе осмотра бытовой техники неисправностей Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. Заказчик вправе отремонтировать бытовую технику самостоятельно или силами Исполнителя по отдельному соглашению.

1.3. Работы по ремонту бытовой техники производятся Исполнителем на основании вызова Заказчика (письма, телеграммы, телекса, телефонограммы). Телефонограммы принимаются диспетчерской службой Исполнителя по тел. __________ с ___ до _____ в рабочие дни. При вызове Заказчик сообщает марку и вид бытовой техники, характер неисправности и другие сведения, которые Заказчик считает необходимым сообщить; диспетчер сообщает Заказчику свою фамилию, номер вызова, дату и время принятия вызова.

1.4. В период действия Договора Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменять количество и наименования обслуживаемой бытовой техники.

1.5. В период действия Договора Заказчик может перемещать бытовую технику в пределах своей организации с уведомлением Исполнителя о произведенном перемещении.

1.6. Устранение возникающих неисправностей и дефектов бытовой техники (при наличии такой технической возможности) производится в течение ___ дней с момента получения об этом уведомления Заказчика.

1.7. В случае необходимости в ходе ремонта бытовой техники Исполнитель осуществляет поиск и покупку комплектующих за счет Заказчика.

1.8. Сервисное обслуживание бытовой техники Заказчика осуществляется по настоящему договору вне зависимости от истечения гарантийного срока на нее.

1.9. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по настоящему Договору оформляется двусторонним актом.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Сервисное обслуживание бытовой техники осуществляется Исполнителем своими силами.

2.2. Работы, указанные в п. 1.2 настоящего договора, производятся согласно заявкам Заказчика в течение ___ (_____) дней после получения заявки Исполнителем в порядке, установленном п. 1.3 настоящего договора.

2.3. Стоимость комплектующих деталей, замена которых должна быть произведена в ходе ремонта, согласуется с Заказчиком. В случае возражений Заказчика на покупку комплектующих по цене, указанной Исполнителем, Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых запасных частей и предоставляет их Исполнителю для замены дефектных и неисправных деталей. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за нерабочее состояние техники, на ремонт которой комплектующие и запасные части не были предоставлены Заказчиком.

2.4. После осмотра неисправной бытовой техники Исполнитель составляет акт, в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей. Акт подписывается уполномоченным представителем Заказчика.

2.5. Если ремонт бытовой техники непосредственно на месте невозможен, его доставка от Заказчика до ремонтной мастерской Исполнителя и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.

2.6. Замененные дефектные изделия или их детали остаются у Исполнителя либо передаются Заказчику по его требованию.

2.7. По итогам выполненных работ Стороны ежемесячно оформляют акт. На основании акта Исполнитель выставляет счет.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость оказываемых по настоящему договору услуг Исполнителя составляет ____ (________) рублей, включая НДС (__%) - _______ рублей, в месяц.

3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком ежемесячно до ______ числа расчетного месяца на основании выставляемых Исполнителем счетов. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг по настоящему договору он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя в установленный настоящим договором срок Заказчик уплачивает пени в размере 0,5% от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки. Исполнитель должен направить Заказчику письменную претензию с указанием суммы задолженности и выражением своего намерения взыскать неустойку за просрочку оплаты.

4.3. Считается, что Заказчик признал неустойку, начисленную в соответствии с п. 4.2 настоящего договора, если он перечислил на расчетный счет Заказчика денежные средства в счет оплаты неустойки, а также в случае имеющегося решения суда, вступившего в законную силу, о взыскании с Заказчика неустойки по данному договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "__"___________ ____ г. либо до момента досрочного расторжения в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.

5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора с уведомлением Исполнителя не менее чем за 10 (десять) дней до момента расторжения. В таком случае договор считается расторгнутым по истечении указанного 10-дневного срока при условии получения уведомления Исполнителем.

5.4. В случае расторжения договора Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящего договора, он обязан оплатить услуги Исполнителя, исходя из стоимости услуг за месяц, пропорционально количеству дней последнего месяца действия договора, в течение которых договор сохранял силу.

5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора с уведомлением Заказчика не менее чем за ______ дней до момента расторжения в случае просрочки оплаты со стороны Заказчика на срок более чем ______ дней.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. __________.

6.5. Цены за работы, указанные в настоящем договоре, определены только для настоящего договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных договоров в будущем.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель: ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Исполнитель:

__________/___________ _____________/_____________

Договор на поставку бытовой техники

г. Москва «___» _________ 2013 г.

Именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и ________________ «____________», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего на основании Устава (Свидетельство о регистрации №…………), с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик продает, а Заказчик покупает товар - бытовую технику, на условиях поставки по адресу: ______________________, на склад в количестве и по ценам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору. Поставщик обязуется осуществить поставку товара по условиям, указанным в Приложении № 1.

1.2. Поставщик предоставляет Заказчику перед прибытием товара в место назначения сертификаты соответствия и другие необходимые документы на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _________________ (сумма прописью ) согласно разбивке цены, приведенной в Приложении № 1.

2.2. Цена товара понимается на условиях поставки по адресу: ______________________________________, склад заказчика, включая стоимость товара, упаковки, маркировки, страхования, погрузки и разгрузки товара по местам хранения на складе заказчика, а также таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы) и другие сопутствующие расходы.

2.3. Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, включены в цену Договора и оплачиваются Поставщиком.

2.4. Цены остаются фиксированными на весь срок действия Договора.

2.5. Платежи за товары, поставляемые по настоящему Договору, будут производиться в рублях по факту поставки, прямым платежом на реквизиты Поставщика по представлению установленных законодательством и Договором документов в течении 3 месяцев со дня поставки.

2.6. Сверка взаиморасчетов оформляется путем составления акта сверки, заверенного печатью и подписанного руководителем и главным бухгалтером Заказчика и Поставщика.

2.7. Поставщик обязан выполнять требования Инструкций по охране труда и Правил по техники безопасности при проведении погрузо-разгрузочных работ, в том числе на складе заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств.

3. Сроки поставки

3.1. Указанный в статье 1 Договора товар должен быть поставлен в соответствии с графиком поставки, указанном в спецификации Приложения № 1.

3.2. К указанному сроку товар должен быть подготовлен в соответствии с условиями Договора, упакован, замаркирован и поставлен на условиях поставки согласно пункту 2.2.

3.3. Досрочная поставка товара возможна с письменного подтверждения Заказчика.

3.4. Датой поставки товара считается дата фактической поставки товара с соответствующей товарно-транспортной накладной.

3.5. До начала поставки каждой партии товара Поставщик передает Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента (минимально возможный объем товара - штука, упаковка, ящик, коробка и т.п.). При этом контрольные образцы входят в общее количество поставляемых по контракту Товаров.

3.6. Если образцы запрошены, Заказчик проверяет (тестирует) контрольные образцы на соответствие Спецификации и требованиям, установленным настоящим Договором и ГОСТами РФ. При этом Заказчик оставляет за собой право, в целях проверки соответствия качества Товара, направить контрольные образцы на независимую экспертизу (выбор организации для проведения экспертизы осуществляется Заказчиком).

3.7. В случае соответствия контрольных образцов требованиям Заказчика, данные образцы принимаются Заказчиком за эталон подлежащего к поставке товара в течение пяти рабочих дней с момента получения их от Поставщика, а при необходимости проведения экспертизы - в течение срока, необходимого для ее проведения.

3.8. В случае несоответствия образцов-эталонов требованиям Заказчика, последний составляет акт о несоответствии качеству, и в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента установления несоответствия, передает данный акт посредством факсимильной или электронной связи (с ЭЦП) Поставщику с последующей заменой его на оригинал.

3.9. В случае наступления событий, оговоренных в п.3.8. настоящего Договора, первые образцы, переданные Поставщиком, в соответствии с п.3.5., считаются не принятыми Заказчиком по качеству.

3.10. Если обстоятельства, указанные в п.3.8. настоящего Договора повторятся 3 (три) раза, Заказчик оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд, с целью расторжения Договора, взыскания убытков с Поставщика и направления сведений о Поставщике в федеральный орган исполнительной власти, с целью внесения сведений о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

3.11. Поставщик должен производить поставку товаров автотранспортом, оборудованным для перевозки различных видов товара, имеющим санитарный паспорт с отметкой о дезинфекции, а водители должны иметь медицинские книжки.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность по обязательствам настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2 Срок исполнения заказчиком обязательств по оплате за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) устанавливается 3 (три) месяца. В случае просрочки заказчиком оплаты за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) более 3 (трёх) месяцев со дня поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) предусмотренных контрактом, другая сторона (поставщик) вправе потребовать уплату неустойки. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (в случае несвоевременного или неполного выделения Правительством Российской Федерации денежных средств Заказчику на закупку товара).

4.3. В случае просрочки по вине Поставщика в поставке товара против сроков, установленных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 20/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки, установленного в Договоре. Неустойка рассчитывается от цены (стоимости) недопоставленных товаров по заключённому контракту, подлежит оплате в течении пяти банковских дней с момента выставления Заказчиком Поставщику соответствующих документов - расчёт и обоснование неустойки (Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика). В случае отказа Поставщиком в добровольной выплате неустойки, Заказчик производит оплату за поставленные товары по договору за вычетом соответствующего размера неустойки. В вышеуказанных случаях оплата по контракту за поставленные товары (работы, услуги) будет осуществляться на основании Акта приёмки товара (выполнения работ, услуг) в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключённого договора; размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчёта неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Исполнителю) по договору.

4.4. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям договора (в том числе по наименованиям, срокам изготовления, срокам годности или хранения, а так же ненадлежащего качества и/или с нарушением требований ГОСТов указанных в извещении о проведении запроса котировок, с неправильной маркировкой либо её отсутствием, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 20/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки, установленного в Договоре. Поставщик в двухдневный срок с момента получения уведомления от заказчика России осуществляет замену такого товара на товар, соответствующий требованиям контракта. Возврат товара, не соответствующего требованиям контракта, не освобождает Поставщика от выполнения других обязательств по заключённому контракту. Неустойка рассчитывается от цены (стоимости) недопоставленных товаров по заключённому контракту, подлежит оплате в течении пяти банковских дней с момента выставления Заказчиком Поставщику соответствующих документов - расчёт и обоснование неустойки (Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика). В случае отказа Поставщиком в добровольной выплате неустойки, Заказчик производит оплату за поставленные товары по договору за вычетом соответствующего размера неустойки. В вышеуказанных случаях оплата по контракту за поставленные товары (работы, услуги) будет осуществляться на основании Акта приёмки товара (выполнения работ, услуг) в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключённого контракта; размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчёта неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Исполнителю) по контракту.

4.5. При неоднократном (два и более раз) не исполнении условий контракта (не поставка и/или не допоставка продукции, нарушение сроков поставки, поставке продукции не соответствующего качества) Заказчик имеет право отказаться от получения такой продукции (поступившей после установленного срока), а так же расторгнуть контракт в судебном порядке.

4.6. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.

4.7. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его обязательств по договору.

4.8. В случае неисполнения условий Договора Поставщик несет ответственность в пределах цены Договора. Поставщик, не выполнивший обязательство по настоящему контракту, обязан возместить Заказчику сумму понесённого ущерба, определяемую как разницу между стоимостью продукции, закупленной по новому Договору, и стоимостью, не поставленной продукции по расторгнутому контракту. Убытки взыскиваются в полной мере сверх неустойки.

5. Упаковка

5.1. Поставщик обязан поставлять товар в индивидуальной упаковке, пригодной для данного товара, удобной для использования, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара должна исключать доступ третьих лиц к содержимому грузовых мест без нарушения упаковки. Наряду с сертификатом соответствия упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов.

5.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.

5.3. Хранение товара в упаковке Поставщика на территории Заказчика должно осуществляться в соответствии с инструкциями на русском языке, которые должны быть переданы Заказчику не менее чем за три дня до прибытия первой партии груза в его адрес.

5.4. После прибытия товара на место назначения Заказчик обеспечивает (организует пропуск автотранспорта на территорию; представляет площади, места для разгрузки товара; назначает лицо, ответственное за приёмку товара) безопасное хранение его в приспособленном помещении. Риск, связанный с хранением, несет Заказчик. Распаковка грузов (за исключением распаковки в целях таможенного досмотра) будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.

6. Маркировка

6.1. Ящики и другие виды упакованного товара маркируются в соответствии с ГОСТом.

6.2. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки

7. Отгрузочные инструкции и извещения об отгрузках

7.1. За 3 дня до начала поставки Поставщик обязан направить Заказчику почтовое, включая средства электронной связи, телеграфное или телефаксное извещение о дате готовности товара к отгрузке.

7.2. На каждую партию, отгружаемую единовременно в адрес Заказчика, должна быть выписана отдельная накладная. В графе «Получатель» Поставщик должен указать Заказчика, его почтовый адрес, банковские реквизиты.

7.3. С каждой партией товара Поставщик обязуется направить сертификаты соответствия товара ГОСТу или другим стандартам (другие необходимые документы соответственно поставляемому товару).

8. Гарантии качества

8.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим условиям, указанным в Договоре или в приложениях к нему, и подтверждается сертификатами соответствия, удостоверениями качества (на каждую партию, или поставку товара).

8.2. Срок годности (срок хранения) поставляемого товара должен составлять не менее 75% от установленного заводом изготовителем.

9. Сдача - приемка товара

9.1. Приемка поставленных товаров осуществляется в ходе передачи товара Заказчику, лицом ответственным за приёмку товара, в месте поставки и включает в себя следующие

этапы:

Проверка номенклатуры поставленных товаров на соответствие Спецификации Контракта;

Контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

Проверка наличия необходимых сертификатов, свидетельств, деклараций, протоколов и т.д.;

9.2. По факту приемки Заказчик делает отметку о получении на накладной Поставщика.

9.3. Приемка товаров осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966).

9.4. Приемка товара по количеству, осуществляется Заказчиком в момент получения товара от уполномоченного представителя Поставщика, на основании соответствующей товарно-транспортной накладной. В случае недопоставки товара по количеству, Заказчик может потребовать допоставить недостающий товар и после этого принять его весь или принять товар в том количестве, которое поставлено фактически. При обнаружении недостатков товара Поставщик в течение 2 (двух) дней с момента заявления о них Заказчиком обязан устранить вышеуказанные недостатки. Поставщик несёт все расходы, связанные с устранением недостатков товара.

9.5. Проверка и приемка товара по качеству (по внешнему виду и/или иным условиям, в том числе по соответствию утвержденному Заказчиком контрольному образцу) осуществляются Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, товарной накладной, спецификацией и специальными требованиями к товару.

9.6. Заказчик оставляет за собой право произвести отбор части поставленного товара и направить его на независимую экспертизу (выбор организации для проведения экспертизы осуществляется Заказчиком, экспертиза проводится за счёт Поставщика) с целью проверки качества.

9.7. В случае обнаружения несоответствия товара по количеству и качеству в процессе приемки товара Заказчик приостанавливает его приемку на 24 часа, извещает об этом Поставщика, и после возобновления приемки составляет соответствующий Акт, об установленном расхождении по количеству и качеству.

9.8. При вызове Заказчиком представитель Поставщика обязан прибыть с доверенностью на право подписания приёмного Акта ко времени, указанному в телефонограмме. При неявке представителя Поставщика или отсутствия у представителя доверенности составляется Акт в одностороннем порядке, который является основанием для возмещения недостачи товара.

9.9. В случае неприбытия к Заказчику представителя Поставщика до возобновления приемки, это будет означать, что Поставщик доверяет составить Акт об установленном расхождении по качеству и количеству комиссии, состоящей только из представителей Заказчика.

9.10. При обнаружении в течение срока годности (срока хранения) товара дефектов поставленного товара Заказчик должен составить рекламационный акт с обязательным участием независимого эксперта. Рекламации по качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение срока годности (срока хранения), но не позднее 20 дней после его истечения при условии обнаружения дефекта в пределах срока годности.

9.10. Доставка товара осуществляется соответствующим автотранспортом. Для выполнения условий Договора разрешается привлекать граждан РФ с регистрацией по городу Москве или Московской области.

10. Арбитраж

10.1. Поставщик и Заказчик принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем соглашения.

10.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации

10.3. Применительным правом для настоящего Договора и арбитража является право Российской Федерации.

11. Форс мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого- либо другого государства, существующие де -юре или де -факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

11.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).

11.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

11.5. Если какое -либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких- либо обязательств по Договора, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

11.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

12. Расторжение договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

12.2. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.

12.3. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего договора.

12.4. Неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком является:

Нарушение поставщиком срока поставки товаров (партии товаров);

Несоответствие поставляемого товара контрольным образцам;

Нарушение условий поставки по качеству и/или количеству товаров;

Непредставление Поставщиком услуг, связанных с поставкой товаров, а именно погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств собственными техническими средствами и за свой счет, с соблюдением Инструкций по охране труда и Правил техники безопасности;

Непредставление Заказчику документации на товар, требуемой согласно условиям настоящего Договора.

12.5. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с момента ее получения.

13. Прочие условия

13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

13.4. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев его досрочного расторжения или одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

13.5. Настоящий Контракт составлен и оформлен в электронном виде, подписан сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП), содержит вместе с Приложением «___» (__прописью ___) страниц.

Перечень приложений:

Приложение 1. Технические спецификации и требования к товару, разбивка цены Договора, график поставки.

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Приложение № 1

к Договору №___ от «___» _______ 201___ г.

Спецификация

ДОГОВОР № _____

на ремонт холодильного оборудования

г. Москва "____"__________ 2015г.

Индивидуальный предприниматель Любименко Дмитрий Александрович , именуемый в дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании Свидетельства ОГРН 50 012747148 от 27.06.2011г., с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по ремонту холодильного оборудования, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________ согласно прилагаемому перечню (Приложение №1 к настоящему Договору).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость ремонтных работ и расходных материалов по Договору составляет: _________________________________________________________ рублей 00 копеек.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1., включает в себя: ремонт оборудования, затраты по приобретению расходных материалов, транспортные расходы по доставке расходных материалов до места проведения работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Оплата Заказчиком стоимости работ осуществляется путем перечисления 100 % суммы в течение 5 (пяти) банковских дней

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ

4.1.Исполнитель обязуется выполнить ремонтные работы в течение 3-х (трех) рабочих дней после поступления оплаты на банковский расчетный счет Исполнителя.

4.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и в течение 3-з дней подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, что будет являться подтверждением надлежащего выполнения работ Исполнителем и отсутствия претензий со стороны Заказчика к качеству работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Исполнитель устраняет недостатки/недоработки в течение 2-х рабочих дней и предоставляет Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. Исполнитель оставляет за собой право заменять оговоренные ранее запасные части на аналогичные, в случае их отсутствия у поставщика Исполнителя.

5. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых ремонтных работ. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет 6 месяцев.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки в ремонтно-наладочных работах.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за неисправности в тех случаях, когда:

Оборудование используется не по назначению;

Происходят перебои в обеспечении электроэнергией;

Температура окружающей среды не соответствует техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию;

Отсутствует необходимая вентиляция помещений.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, решать путем переговоров.

6.2. Если возможные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.Договор заключается на срок с «_____»______________2015г. по «___»____________________2015г.

7. 2. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах с Приложениями для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение №1

К Договору №_______ от «____»________________2015 г.

С М Е Т А

перечень оборудования.

ИТОГО:

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

________________/Д.А.Любименко/ ___________________/_______________/