Договор с поставщиком товара образец. Сроки, порядок и условия поставки. Наименование и количество поставляемой продукции
(Полное наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставку продовольственных товаров) , именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице (должность, Ф. И. О.) , действующего на основании , с одной стороны и
(полное наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность) , именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице (должность, Ф. И. О.) , действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности) , с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продовольственные товары в обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить их.
1.2. Ассортимент и количество продовольственных товаров определяются в спецификациях, которые согласовываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Получателем товаров является (покупатель или иное лицо) .
2. Качество товара
2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемые по настоящему договору товары соответствуют по качеству действующим в РФ ГОСТам, техническим условиям (ТУ), медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также удовлетворяют требованиям, установленным федеральным законом от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
2.2. Качество поставляемых по настоящему договору товаров подтверждается действующими сертификатами соответствия и прочими документами, подтверждающими соответствие качества товара действующим в РФ требованиям.
Срок действия сертификатов соответствия должен иметь силу в течение всего срока годности/реализации товаров. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на товар и в обязательном порядке передаются Покупателю.
2.3. Товар должен быть надлежащим образом упакован и замаркирован в соответствии с ГОСТами и ТУ. Тара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении и исключать свободный доступ к нему.
2.4. Сопроводительные документы на товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о товаре.
2.5. Поставщик обязан поставить товар с остаточным сроком годности не менее 50%.
2.6. Покупатель вправе возвратить Поставщику продовольственные товары с истекшим сроком реализации, только в случаях, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации.
Возврат товаров будет производиться по цене ____________ (это может быть та же цена, по которой товар был продан покупателю, либо цена с дисконтом).
Примечание. Хлеб и хлебобулочные изделия могут находиться в продаже на предприятиях торговли после выхода из печи не более срока, установленного в п. 3.11.8. Санитарных правил и норм СанПиН 2.3.4.545-96 "Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий", утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 25 сентября 1996 г. N 20). По истечении этих сроков продажа хлеба и хлебобулочных изделий запрещается, и они подлежат изъятию из торгового зала и возвращаются поставщику как черствые.
3. Периоды и порядок поставки товаров
3.1. Товары поставляются в течение срока действия договора отдельными партиями.
3.2. Периоды поставки отдельных партий - ____________.
3.3. График поставки товаров: (декадный, суточный, часовой и т.п.) .
3.4. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия Покупателя. Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.
3.5. Поставка товаров осуществляется путем отгрузки (передачи) товаров Получателю, указанному в настоящем договоре.
3.6. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки их (указать вид транспорта) .
4. Приемка продовольственных товаров Покупателем
4.1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продовольственных товаров, поставленных в соответствии с настоящим договором.
4.2. Принятые Покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок ____________.
Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
4.3. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.
4.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
4.6. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.
4.7. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Отгружать товар в адрес Получателя указанным транспортом в согласованные сроки.
5.1.2. Извещать надлежащим образом получателя об отправке товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара.
5.1.3. Предоставлять Покупателю транспортные и сопроводительные документы.
5.1.4. За свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки продовольственных товаров.
5.1.5. В случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.
5.2. Покупатель (получатель) обязан:
5.2.1. Оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором.
5.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продовольственных товаров, поставляемых в соответствии с настоящим договором.
5.2.3. Возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в месте отгрузки во время следующей поставки товаров или в любое другое время по требованию Поставщика.
5.3. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены товара.
Примечание. Права и обязанности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставку продовольственных товаров, в связи с заключением и исполнением договора поставки продовольственных товаров предусмотрены ст. 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
6. Переход рисков, связанных с товаром
6.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения товара до момента его поставки Получателю.
6.2. Получатель несет все риски, потери или повреждения товара с момента его получения.
7. Цена и порядок расчетов
7.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком товары по ценам, указанным в спецификации.
7.2. В случае, если федеральными законами предусмотрено государственное регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок (наценок) к ценам на них (в том числе установление их предельных (максимального и (или) минимального) уровней органами государственной власти), цены на такие товары, торговые надбавки (наценки) к ценам на них устанавливаются в соответствии с указанными федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами данных органов государственной власти и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
7.3. Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и порядок установления предельно допустимых розничных цен на них устанавливаются Правительством Российской Федерации.
7.4. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно по следующим правилам:
7.4.1. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).
7.4.2. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).
7.4.3. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем сорок пять календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).
7.5. Оплата продовольственных товаров в срок, установленный правилами, определенными пунктом 7.4. настоящего договора, осуществляется при условии исполнения Поставщиком обязанности по передаче документов, относящихся к поставкам таких товаров.
7.6. В случае, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю документы, которые он должен передать, сроки оплаты продовольственных товаров, установленные правилами, определенными пунктом 7.4. настоящего договора, увеличиваются на период предоставления Поставщиком по запросу Покупателя указанных документов.
7.7. Стороны пришли к соглашению о включении в цену настоящего договора вознаграждения, выплачиваемого Покупателю в связи с приобретением им у Поставщика определенного количества продовольственных товаров - (вписать нужное количество) .
Размер вознаграждения составляет (вписать нужное (не может превышать десять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров)) . Размер указанного вознаграждения не учитывается при определении цены продовольственных товаров.
Не допускается выплата указанного вознаграждения в связи с приобретением Покупателем отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном Правительством Российской Федерации.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим требованиям, предъявляемым к данному виду продовольственных товаров.
8.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере ______% от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
8.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере ______% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
9.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
9.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.
9.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.
9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
9.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до (указать срок) .
9.8. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, то договор продлевается на тех же условиях на тот же срок.
9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (ПОСТАВЩИК - ОПТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ; ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПАРТИЯМИ ПО ЗАЯВКАМ ПОКУПАТЕЛЯ САМОВЫВОЗОМ)
ДОГОВОР No. _______
поставки продуктов
питания
(Поставщик - оптовая
организация; поставка
продуктов
питания осуществляется
партиями по
заявкам Покупателя самовывозом)
г.
________________ "__"___________ ____ г.
Именуем__ в дальнейшем
"Покупатель", в лице ____________________________________,
действующего на основании _____________________, с
одной стороны, и ___________________________, именуем__ в
дальнейшем "Поставщик", в лице
__________________________, действующего на основании
_________________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан
поставить, а Покупатель - принять и оплатить
продукты питания (далее - "Товар"),
наименование, ассортимент, количество и
стоимость которых указываются в товарных
накладных (далее - "накладные") на каждую
партию Товара.
1.2. Поставка Товара
осуществляется партиями на основании
заявок Покупателя и при наличии
соответствующего Товара на складе
Поставщика.
1.3. Заявка Покупателя
должна содержать наименование
(ассортимент), количество Товара, дату, к
которой необходимо поставить Товар, и
адрес, по которому он должен быть поставлен,
и может быть сделана как письменно, в том
числе по факсу, электронной почте, так и в
форме телефонной заявки.
1.4. Поставщик
гарантирует соблюдение надлежащих условий
хранения Товара до его передачи
Покупателю.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.
Качество поставляемого Товара должно
соответствовать требованиям
соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых для
данного вида Товаров, а также качественным
удостоверениям производителя и
сертификатам соответствия.
2.2. Срок
годности Товара устанавливается в пределах
срока годности, указанного производителем
на упаковке Товара.
2.3. При поставке
Товара Поставщик передает Покупателю все
необходимые документы, подтверждающие
качество Товара, в том числе сертификаты
соответствия и качественные удостоверения
производителя.
2.4. Поставщик
гарантирует качество и надежность
поставляемого Товара.
2.5. Покупатель
вправе предъявить претензии Поставщику по
качеству и срокам годности поставленного
Товара в течение __ (_____) дней после его
приемки. Дата приемки соответствует дате,
указанной на накладной.
2.6. Поставщик
обязуется устранить недостатки или
заменить Товар ненадлежащего качества в
течение _______ дней от даты передачи Товара
Покупателю.
2.7. Устранение недостатков,
поставка недостающего или замена негодного
Товара осуществляется Поставщиком на
основании письменной претензии Покупателя.
В претензии должно быть указано количество
Товара, по которому заявлена претензия,
содержание и основание претензии, а также
конкретное требование Покупателя.
Претензия должна быть подтверждена актами
и иными необходимыми документами.
Претензия передается заказным письмом или
курьерской доставкой с вручением
уполномоченному представителю Поставщика
под расписку и с приложением всех
документов, доказывающих обоснованность
претензии.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в
заявке Покупателя. Поставщик имеет право
досрочной поставки Товара.
3.2. Поставка
осуществляется самовывозом со склада
Поставщика, расположенного по адресу:
___________________________________________.
3.3. Товар
поставляется в таре и упаковке,
соответствующих действующим стандартам и
техническим условиям.
3.4. Поставщик,
допустивший недопоставку Товара, обязан
восполнить недопоставленное количество
Товара в течение ________ дней с момента
получения претензии Покупателя.
3.5.
Товар передается по накладной, в которой
указывается наименование Товара,
ассортимент, количество мест и товарных
единиц, стоимость Товара.
3.6. В случае
отказа от приема продукции Покупатель
обязан во всех экземплярах накладной
сделать отметку об отказе с указанием
причины отказа, должности, фамилии
приемщика и подписать ее.
3.7. В случае
отказа Покупателя сделать отметки об
отказе в приемке Товара в соответствии с п.
3.6 настоящего договора факт отказа
удостоверяется актом, составленным
представителем Поставщика.
4. ЦЕНА И
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель
оплачивает поставленный Поставщиком Товар
по ценам, указанным в накладных на данную
партию Товара.
4.2. Расчеты за
поставленный Товар между сторонами
производятся путем (нужное отметить):
-
перечисления безналичных денежных средств
с расчетного счета Покупателя на расчетный
счет Поставщика не позднее трех банковских
дней с момента передачи Товара
Покупателю;
- перечисления безналичных
денежных средств с расчетного счета
Покупателя на расчетный счет Поставщика не
позднее ___ дней с момента передачи Товара
Покупателю;
- передачи наличных
денежных средств в кассу Поставщика в
момент передачи Товара Покупателю.
5.
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За необоснованный
отказ от приемки Товара, доставленного по
заявке Покупателя, или просрочку выборки
Товара Покупатель уплачивает Поставщику
штраф в размере ___% (_______________________) от
стоимости отгруженного Товара.
5.2. При
просрочке оплаты Покупатель обязан
уплатить Поставщику пени в размере ___%
(__________________) от суммы долга за каждый день
просрочки платежа.
5.3. При просрочке
оплаты за полученную продукцию свыше _________
(_______________) дней Поставщик прекращает прием
заявок от Покупателя и приостанавливает
исполнение своих обязательств по
настоящему договору до полного погашения
Покупателем задолженности.
5.4. В случае
нарушения сроков поставки Товара по вине
Поставщика последний обязан уплатить
Покупателю штраф в размере ___% (__________) от
стоимости непоставленного Товара.
5.5.
Покупатель вправе, уведомив Поставщика,
отказаться от принятия Товара, поставка
которого просрочена на ____ (______________) дней.
5.6. Споры, возникшие между сторонами при
исполнении договора, разрешаются в
установленном действующим
законодательством РФ порядке.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем
остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Любые изменения и
дополнения к настоящему договору
действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны
надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
6.3. Настоящий
договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и заключается на срок
_____________ до "__"_________ ____ г.
6.4. Если ни одна
из сторон не заявит о прекращении
(изменении) договора за один месяц до
окончания срока, на который заключен
договор, его действие автоматически
пролонгируется на тот же срок.
6.5.
Договор может быть досрочно расторгнут в
случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6.6. Настоящий договор составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
6.7. После подписания
настоящего договора все предыдущие
переговоры и переписка по нему теряют
силу.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН
Поставщик:
______________________________________________________
Покупатель: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Поставщик:
________________________________________
_________________/_____________________/
М.П.
Покупатель:
________________________________________
_________________/_____________________/
Каждое предприятие старается разработать уникальный договор поставки товара, подходящий под свою деятельность. Скачать бесплатный образец можно по прямой ссылке.
Павильоны, коммерческие отделы многофункциональных центров, частные магазины и вообще все субъекты торговли так или иначе связаны между собой договорами поставки товара. Миллионы подобных договоров, связанных с поставкой разных товаров ежедневно заключаются между людьми, юридическими лицами, крупными государственными учреждениями, заводами. Отделы снабжения - с одной стороны и отделы сбыта - с обратной, находят встречные сообщения и договариваются о взаимовыгодном сотрудничестве. Этот процесс неизбежен и будет вечным, пока существует гражданское общество.
Обязательные пункты договора поставки товара
:- Первое - наименование, дата и место составления бумаги;
- Регистрационные данные поставщика и покупателя, с обозначением адресов;
- Далее перечисляем предметы поставки, весь ассортимент товара, подлежащий перемещению с одного склада на другой;
- Обязательства, возникающие у Поставщика и Покупателя в связи с перемещением, поставки продукции. Ответственность, сроки, порядок оплаты, расчеты, упаковка, приемка, доставка - все это является существенными условиями договора поставки товара и подлежит обязательному письменному закреплению;
- Прочие условия, спорные вопросы, ответственность, виза документа традиционно вносятся в конец;
- Неотъемлемой частью договора поставки товара и его частью будут акты приема-передачи продукции, все дополнительные соглашения, спецификации и другое.
Каждое предприятие старается разработать уникальный образец поставки товара, подходящий под свою деятельность. На своем ресурсе мы предлагаем Вашему вниманию различные бланки документов в формате ворд, эксель и другие, которые возможно скачать по прямой ссылке и самостоятельно изготовить правовую бумагу. Предварительно получив консультацию и создав образец (бланк) поставки товара, вы максимально близко отразите сложившиеся правоотношения на бумаге и останетесь довольный собственным трудом. Приятного использования!
ДОГОВОР №_________
поставки продуктов питания
в детские оздоровительные учреждения
______________________________________
место составления договорадата
В лице _______________________________________,
наименование поставщика должность, фамилия, имя отчество
действующего (ей)на основании _____________________, именуемый (ая) в дальнейшемПоставщик, с одной стороны и ________________________________________________________________________
наименование заказчика
в лице _________________________________________________________, действующего (ей) на основании
должность, фамилия, имя отчество
Именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить в согласованные Сторонами сроки, а Покупатель— принять и оплатить продукты питания ___________________________________________ (далее – Товар) в количестве, ассортименте, указанные в спецификации (приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить надлежащим образом осуществленную поставку Товара в соответствии с условиями Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
- Передать Покупателю Товар, предусмотренный настоящим Договором.
- Передать Товар свободным от любых прав третьих лиц.
- Поставить Товар, соответствующий ГОСТу, СанПиН, техническим регламентам. Предлагаемый к поставке Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.
- Поставить Товар, соответствующий СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», раздел 1.7 приложения 1 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
- Поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающих сохранность продуктов при транспортировке всеми видами транспорта. Упаковка и фасовка соответствует ГОСТу, техническим регламентам, СанПиН.
- Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.
- Одновременно с передачей Товара предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, в том числе декларации о соответствии.
- Предоставить Покупателю всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Договора:
- накладные;
- счета- фактуры, документы, подтверждающие качество и безопасность Товара;
2.1.9. Предоставить Покупателю счет на оплату Товара с момента подписания акта приема-передачи Товара;
2.1.10. Поставить Товар в специально оборудованном транспорте, предназначенном для перевозки продуктов питания с наличием санитарного паспорта.
2.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности:
2.2.1.Принять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Оплатить стоимость Товара в соответствии с условиями Договора.
2.2.3. Принять документы, предусмотренные в пунктах 2.1.7, 2.1.8 настоящего Договора.
2.2.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
3. Порядок осуществления поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до места нахождения Покупателя.
3.2. Товар должен быть поставлен в течение ____________________________
часов, календарных дней
с момента получения заявки Покупателя.
3.3. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Покупателя товаросопроводительных документов на Товар.
Передача Товара представителю Покупателя производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей, а также документа, удостоверяющего личность.
3.4. С момента подписания товаросопроводительных документов на Товар к покупателю переходит риск случайной гибели или порчи Товара.
3.5. Тара и упаковка товара возврату не подлежат.
3.6. Качество и безопасность Товара соответствуют государственным стандартам и подтверждаются соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации.
3.7. Поставщик имеет в наличии санитарный паспорт на автотранспорт для перевозки продуктов питания.
3.8. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в течение ___________________(часов, дней).
Покупатель производит приемку Товара по количеству и качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика. Все отступления по качеству должны быть зафиксированы и точно отражены в акте приема — передачи Товара, который составляетсяПокупателем в произвольной форме.
3.9. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, Покупатель обязан приостановить приемку и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о вызове. Приемка забракованного (некачественного) Товара производится с участием представителя Поставщика, если Поставщик не дал письменных указаний иного рода.
3.11. Итоги приемки забракованного (некачественного) товара отражаются Сторонами в акте приема-передачи.
3.12. Претензии по количеству и качеству Товара предъявляются Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Товара, при условии наличия составленного акта приема-передачи.
3.13. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором, Покупатель вправе привлекать независимых экспертов.
3.14. Товар ненадлежащего качества утилизируется за счет Поставщика.
4. Цена Товара, порядок расчетов
4.1. Цена Товара указана в спецификации (приложение к Договору). Цена Товара указана с учетом НДС, затрат на доставку, разгрузочно-погрузочные работы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. В течение срока действия Договора цена на Товар изменению не подлежит, т.е. является конечной.
4.2. Сумма Договора, включая расходы по поставке, составляет __________________________________
цифрами
(__________________________________________________________) рублей.
прописью
4.3. Сторонами Договора определен следующий порядок и сроки расчетов за Товар:
Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара Покупателю, при наличии финансирования и поступления денежных средств на счет Покупателя, но не позднее «_____» _____________ 20____ года.
5. Порядок разрешения споров
5.1 .Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий Договора.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен, а также расторгнут Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
6.2. Любые соглашения по изменению и (или) дополнению условий, расторжению Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.2. Поставщик несет ответственность за качество и безопасность Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с ним и действующим законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1.Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезмерных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.
8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в течение 10-ти дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона Договора, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора.
При этом срок исполнения обязательств по Договору, при отсутствии возражений с другой стороны может быть перенесён на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более 2-х месяцев.
9. Действие Договора
9.1. Настоящий Договор заключен на срок с «_____» _________ 20___ г. по «_____» __________ 20___ г., а в части исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору до их полного исполнения.
10.Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному каждой из сторон.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение к Договору — спецификация.
11.Юридические адреса сторон
11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить друг друга об этом.
11.2. Банковские реквизиты Сторон.
Договор поставки №
г. Красноярск
«__»____________ г.
ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.
1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.
2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.
2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.
2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.
2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.
3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.
3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).
3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.
3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).
3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.
3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.
4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.
4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).
4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.
5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.
5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.
5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.
6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.
6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.
6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.
6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.
6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.
6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.
7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.
8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.
8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.
8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.
8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.
8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.
8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.
8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.
8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ЗАО «Организация №1»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001
Директор_____________И.И. Иванов
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Организация №2»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001
Директор_____________П.П. Петров
