г. Москва __ ________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «____________», в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице генерального директора _________________ действующего на основании Устава, с одной стороны

и открытое акционерное общество «___________________», в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, по отдельности именуемые - Стороны, а вместе - Стороны, заключили настоящий оборудования о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель - принять и оплатить оборудование, на общую сумму ___________ (__________________ тысяч) рублей __ коп., включая НДС 18 % - ____________ (_________________ тысяч) рублей __ коп., количество и номенклатура которого указана в Приложение №1 к данному договору поставки оборудования, которое является неотъемлемой частью настоящего договора поставки оборудования.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, оборудование маркировано в соответствии с установленными стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанному оборудованию в оптовой и розничной торговле на территории РФ.
2.2. На все виды поставленного оборудования Поставщик предоставляет Покупателю правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество оборудования и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении Договора или передаче оборудования.
2.3. Количество оборудования, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в распорядительных документах. Маркировка оборудования должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы оборудования при его приемке и последующей продаже.
2.4. Приемка оборудования по количеству и качеству производится при подписании Сторонами накладной.

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Оборудование поставляется Покупателю в количестве и номенклатуре указанной в Приложение № 1 к данному договору поставки оборудования.
3.2. Поставка оборудования, осуществляется по адресу: ____________________ в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора.
3.3. Датой поставки оборудования считается дата приемки оборудования Покупателем и подписания Сторонами накладных.
3.4. Поставщик обязан укомплектовать каждую партию оборудования следующими документами:
1) сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями;
2) техническими паспортами;
3) инструкциями по эксплуатации на русском языке;
4) гарантийными талонами;
5) счетами-фактурами;
6) иными документами по согласованию Сторон.
3.5. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете оборудования в процессе его приема-передачи будут обнаружены брак и / или недостача оборудования, Покупатель обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке / недостаче.
3.6. Поставщик вправе засчитать стоимость бракованного и / или непоставленного оборудования в счет оплаты последующего заказа при наличии правильно и своевременно оформленного акта о браке / недостаче путем вычета суммы по акту о браке / недостаче из общей суммы (цены) последующего заказа Покупателя.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
4.1. Риск случайной гибели или порчи оборудования переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки оборудования Покупателем и подписания Сторонами накладных.
4.2. Право собственности на оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты поставленного оборудования и зачисления денежных средств на счет Поставщика.

5. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ
5.1. Цена оборудования устанавливается в валюте РФ и составляет __________ (_______________________ тысяч) рублей __ коп.
5.2. Изменение цен на поставленное оборудование возможно на условиях, предусмотренных настоящим договором поставки оборудования, или по письменному соглашению Сторон.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Покупатель обязуется осуществить полную предоплату за оборудование не позднее __ ________ 201__ г.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Покупатель обязан: принять и оплатить оборудование согласно условиям настоящего Договора.
7.2. Поставщик обязан:
- передать Покупателю оборудование на условиях настоящего Договора;
- обеспечить Покупателя документами, указанными в пункте 3.4 настоящего Договора;
- принять от Покупателя оборудование, имеющее скрытые недостатки, и заменить его на аналогичное оборудование или возвратить Покупателю уплаченную за оборудование денежную сумму в течение 10 банковских дней с момента предъявления Покупателем требования о замене.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого оборудования, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических заключений на оборудование.
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение абз. 2 и 3 п. 7.2 настоящего договора поставки оборудования Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (пеню) в размере 0,1 % от стоимости товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки.
8.3. Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за задержку исполнения условий п.п. 6.1 настоящего Договора в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа.
8.4. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего договора поставки оборудования.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению договора поставки оборудования.
10.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 10 (десяти) дней изложить в письменной форме свои позиции и предложения.
Если, исходя из обусловленных позиций Стороны, нельзя надеяться на устранение возникших трудностей, либо если исполнение Договора нельзя продолжить в течение 10 (десяти) дней, то обе Стороны вправе расторгнуть Договор в течение 5 дней со дня письменного уведомления, указанного в п. 10.1 настоящего договора поставки оборудования.
10.3. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей статьи Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора.
10.4. При расторжении договора поставки оборудования Поставщик и Покупатель имеют право на возмещение расходов и упущенной выгоды по общим правилам.

и т.д…

Весь типовой пример и форма договора поставки оборудования доступна для бесплатного скачивания в виде прикрепленного варианта документа.

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ). Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг. Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами. Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования - образец .

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части.

Существенные условия договора поставки

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

• наименование производителя;
• марку, модель;
• год выпуска;
• мощность;
• габариты;
• иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать.

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Существенные условия договора подряда

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:

• наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
• наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
• результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.

1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа.

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.).

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения.

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

• о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
• комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
• перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
• гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
• порядке приема оборудования по количеству и качеству.

Помимо этого, в договор следует включить цену приобретаемого оборудования. Данное условие некоторыми судами считается существенным (см., например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.08.2017 по делу № А40-246178/2016). В то же время большинство судов не рассматривают данное условие как существенное, считая, что цена может быть определена в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ (см. постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.05.2017 по делу № А43-5716/2016).

Чтобы исключить возможные риски, связанные с монтажом оборудования, желательно указать следующие условия подряда:

• гарантийные обязательства подрядчика на выполненный монтаж оборудования (ст. 722 ГК РФ), условия постгарантийного обслуживания;
• условия приемки смонтированного оборудования (ст. 720 ГК РФ), перечень документов, которые стороны обязуются при этом подписать;
• цену монтажа (ст. 709 ГК РФ);
• требования к качеству выполненных работ (ст. 721 ГК РФ).

В договор монтажа и поставки оборудования нужно внести условия о наступлении и привлечении к ответственности, а также порядке оплаты поставки и монтажа. Согласовывая последние, нужно предусмотреть не только форму расчетов, но и сроки оплаты. Учитывая, что соглашение несет в себе элементы двух договоров, оплата может производиться за поставку после передачи оборудования покупателю, за монтаж — после приемки работ. Однако в образец договора поставки оборудования и монтажа можно внести и иной порядок.

ВАЖНО! При приобретении оборудования в рассрочку в договоре обязательно указываются размеры платежей, их сроки, порядок внесения как существенное условие в соответствии с п. 1 ст. 489 ГК РФ.

Указывая требования к качеству как работ, так и самого товара, следует отражать именно те специфические требования, в выполнении которых заинтересован покупатель (например, выбор материала, сорта, уникальные особенности конструкции). Если таких особых требований у него нет, то по умолчанию качество работ и оборудования должно соответствовать обычным или обязательным требованиям для соответствующего вида товара (см. ст. 469, 721 ГК РФ).

Условия о гарантии

По смыслу ст. 724 ГК РФ, если контрагенты не укажут в соглашении условия гарантии и она не будет вытекать из закона, то покупатель при обнаружении каких-либо недостатков будет ограничен в сроке предъявления претензий к контрагенту. Он сможет заявить их в течение 2 лет с того момента, как принял монтажные работы. Включение такого условия в договор поставки оборудования с монтажом позволит определить более долгий гарантийный срок и избежать иных споров, связанных с недостатками товара.

Согласовывая условия гарантии, нужно указывать, что гарантия устанавливается не только на само оборудование, но и на монтажные работы. Также в образец договора поставки и установки оборудования рекомендуется вносить такие условия:

1. Момент, с которого начинает течь гарантийный срок. По общим правилам течение срока по поставке начинается с момента передачи оборудования, а по подряду — с момента подписания акта приемки выполненных работ.
2. Объем гарантии. Распространяется она на все выполненные работы или нет, устанавливается ли она на комплектующие к оборудованию (при отсутствии данного пункта, согласно ст. 470 ГК РФ, гарантия на комплектующие будет распространяться).
3. Срок устранения недостатков после их выявления.
4. В отношении поставки — кто будет оплачивать расходы по возврату оборудования с недостатками.

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Довольно распространена практика включения в соглашение порядка приемки поставленного оборудования по инструкциям, утвержденным постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № 90-38. Однако контрагенты могут согласовать собственный порядок приемки.

В последнем случае в договоре нужно указать:

• время приемки и место, где она должна происходить;
• лиц, которые должны присутствовать на этом мероприятии, со стороны как покупателя, так и поставщика;
• перечень действий покупателя, которые он должен совершить, чтобы удостовериться в качестве, комплектности оборудования, а затем принять его;
• перечень документов, которыми стороны должны оформить приемку оборудования.

Согласовывая условие о порядке приема монтажа, стоит указать те же самые моменты. Дополнительно следует отразить в договоре условие о проведении тестовых испытаний оборудования. В случае приема смонтированного оборудования без пусконаладочных работ и обнаружения затем каких-то неполадок покупатель впоследствии может лишиться права ссылаться на явные недостатки (п. 3 ст. 720 ГК РФ).

Договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой должен содержать порядок перехода риска порчи и случайной гибели. Учитывая, что по общему правилу риск случайной гибели переходит к покупателю после передачи оборудования (п. 1 ст. 459 ГК РФ), для него оптимально будет изменить этот срок, указав, что такой риск переходит к нему после приемки монтажа.

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

В случае несогласования хотя бы одного из существенных условий подряда и поставки, которые являются элементами смешанного договора на поставку и монтаж оборудования, договор (поставки либо подряда) будет признан незаключенным.

ВАЖНО! Особое внимание следует обратить на переписку сторон, предшествующую заключению соглашения. Если в данной переписке один из контрагентов потребовал согласовать в договоре какое-либо условие, например о цене, сроках, каких-либо обязанностях, то игнорирование данного требования и невключение его в заключаемое соглашение будет основанием для признания части или всего договора незаключенным (см. п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165).

Признание судом незаключенным договора в части одного из двух рассматриваемых договоров не означает, что договор будет полностью незаключенным. То есть если стороны не согласовали все существенные условия по подряду, то по поставке они могут исполнить все свои обязательства друг перед другом.

Вместе с тем если судом признана незаключенной поставка, это может повлечь за собой невозможность выполнения монтажных работ. К примеру, если контрагенты не указали наименование и технические характеристики поставляемого оборудования, возникнет неопределенность, какое оборудование требуется монтировать (см. решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.07.2009 по делу № А07-9384/2009). То есть если при признании договора поставки незаключенным договор подряда остается в силе, то фактически он будет неисполнимым.

Риск непризнания договора смешанным

Еще одним важным аспектом, который может повлечь неблагоприятные последствия для сторон, являются случаи, когда поставка и монтаж оборудования в одном договоре признаются судом не смешанным договором, а содержащим элементы только одного — поставки или подряда.

Так, если суд установит, что отношения между сторонами регулируются только нормами ГК РФ о поставке, то у покупателя будут отсутствовать некоторые права, на которые он рассчитывал при заключении соглашения, например:

• право отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения понесенных убытков в порядке ст. 715 ГК РФ в случае, когда контрагент не приступает к монтажу вовремя или выполняет его слишком медленно;
• право отказаться от исполнения договора подряда в одностороннем порядке, уплатив контрагенту денежные средства за выполненный объем работы и возместив убытки, как того предусматривает ст. 717 ГК РФ (при отсутствии такого условия в тексте договора).

Негативные последствия могут появиться и тогда, когда суд квалифицирует договор поставки и монтажа оборудования как простой договор подряда. В таком случае покупатель, например, не сможет воспользоваться правом, предусмотренным п. 2 ст. 475 ГК РФ, т. е. потребовать замены оборудования ненадлежащего качества.

Когда договор может быть не признан смешанным

Признание судами заключенного договора на поставку и монтаж оборудования не смешанным не редкость. Свою позицию судебные органы обосновывают тем, что суть договора полностью подпадает под нормы, регулирующие договор поставки или договор подряда. Само же название договора не является основанием для того, чтобы признать его смешанным.

В таких случаях основным обязательством признается то, что более раскрыто и урегулировано в условиях соглашения, более значимо для сторон по своему содержанию.

Так, решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.11.2017 по делу № А65-15525/2017 договор поставки с монтажом не был признан смешанным. Суд квалифицировал его как договор подряда с иждивением подрядчика (ст. 704 ГК РФ), обосновывая это следующим:

• интерес контрагента подрядчика заключался в получении результата работ, а не в получении права собственности на оборудование;
• договором предусмотрено, что поставщик обязался произвести монтаж поставленного оборудования за плату с помощью собственных материалов;
• цена договора складывается из стоимости оборудования и стоимости монтажа, определяемой по фактически выполненным и принятым работам.

Встречаются спорные ситуации, когда суд не признает договор смешанным, а считает его простым договором поставки, если эксплуатация оборудования невозможна без его монтажа. В качестве обоснования заявляется, что монтаж — это этап поставки (см. решение Арбитражного суда Пензенской области от 20.11.2009 по делу № А49-3887/2009).

Подытоживая вышесказанное, нужно отметить, что, заключая договор и поставки, и монтажа оборудования - образец которого представлен по ссылке выше, нужно уделять особое внимание не только существенным условиям двух договоров, входящих в его содержание, но и тщательно разграничивать все остальные условия, недвусмысленно давая понять, какое из них относится к поставке, а какое — к подряду.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю и ввести в эксплуатацию в соответствии с «Порядком ввода в эксплуатацию» (Приложение № к настоящему Договору) оборудование, указанное в спецификации (Приложение № к настоящему Договору). Покупатель обязуется принять и оплатить указанное оборудование, а также обеспечить условия эксплуатации, указанные в Приложении № к настоящему Договору. Также Продавец обязуется осуществлять гарантийное обслуживание данного оборудования в соответствии с приложением № к настоящему Договору.

1.2. Приложения № являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Стоимость поставляемого оборудования по настоящему Договору составляет рублей, в том числе НДС рублей.

2. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации по производственным дефектам определяется в Спецификации (Приложение №).

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации (Приложение №) со склада Продавца в г. .

3.2. Приемка оборудования производится на складе Покупателя, о чем составляется расходная накладная, подписываемая представителями сторон настоящего Договора.

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цены на оборудование определяются в условных единицах.

4.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях поэтапно. Суммы, подлежащие оплате и сроки, в которые будут производиться оплаты, приведены в следующем графике:

4.2.1. Первый платеж составляет % от итоговой суммы, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.

4.2.2. Второй платеж составляет %, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется после прихода оборудования на склад Поставщика.

4.3. Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Продавцом, Продавец обязуется уплатить пеню из расчета % от суммы не представленного в срок товара за каждый день задержки, но не более % от общей суммы оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Продавцом письменного Уведомления от Покупателя Продавцу, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета % невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более % от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара. Пеня начисляется с даты направления Покупателем письменного оформления Уведомления от Продавца Покупателю, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно наступает в результате действия непреодолимой силы (форс-мажор).

6. ПРОЧЕЕ

6.1. Споры между сторонами настоящего Договора подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. согласно законодательству РФ.

6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора, могут быть произведены только на основании письменного соглашения сторон, оформляемого отдельным протоколом.

6.3. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.

ДОГОВОР No. _______________ г. ________________ "___"________ 20__ г. _________________________________________, Россия, именуем__ ниже (полное наименование организации) ПОКУПАТЕЛЬ, в лице __________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ___________________ с одной стороны, и Фирма (Устава, Положения) _____________________________________________________________________, (полное наименование фирмы, страна) именуемая ниже ПРОДАВЕЦ, в лице Главного Представителя в _____________ _____________________, действующего на основании Устава, с другой (Ф.И.О.) стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Продавец продал, а Покупатель купил на условиях ______________________________________________________________________ (указать место, где будет монтироваться Оборудование) оборудование в соответствии с Приложением No. 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 2.1. Общая стоимость оборудования составляет ____________________ (____________________________) долларов США. (сумма цифрами и прописью) 2.2. Цена оборудования включает расходы, связанные с экспортной упаковкой, доставкой до ___________, погрузкой, хранением, таможенными пошлинами и таможенной "очисткой" груза в месте назначения, производимой в таможне на складе в г. _______________ Продавцом. 2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение действия Договора. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами. 3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение ________________ после подписания настоящего договора. Датой поставки считается дата монтажа оборудования Продавцом и письменного уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи оборудования по приемо-сдаточному акту в месте поставки по настоящему договору. 3.2. Особым условием поставки оборудования по настоящему договору является право Покупателя в течении _____(________) месяцев (начиная с момента поставки по настоящему договору) безвозмездно эксплуатировать поставляемое оборудование в целях исследования его потребительских (эксплуатационных) качеств и выявления потребности в его приобретении. Пользование оборудованием будет осуществляться на основании отдельного договора, который заключается одновременно с настоящим договором и является его неотъемлемой частью. 3.3. Не позднее срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора, Покупатель обязан либо вернуть оборудование Продавцу, либо перечислить денежные средства в размере, указанном в п. 2.1 настоящего договора, на банковский счет Продавца. Платежи осуществляются Покупателем по следующим реквизитам: ________________________________________________ _____________________________________________________________________. (указать банковские реквизиты) 3.4. Покупатель имеет право в течение срока указанного в п. 3.2 настоящего договора отказаться от приобретения оборудования и вернуть его Продавцу. Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если Покупатель в течении срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора, не заявит об отказе от приобретения оборудования, то это будет свидетельствовать о его готовности оплатить Продавцу договорную цену, и к нему могут быть применены штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями настоящего договора. 3.5. Письменное уведомление об отказе от приобретения Оборудования направляется Покупателем заказным письмом (телеграммой) по следующим адресам: _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________. 4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 4.1. Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю после перевода последним денежных средств обусловленных настоящим договором на банковский счет Продавца. Риск случайной гибели или порчи оборудования лежит на владельце оборудования. 5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 5.1. Качество поставляемого оборудования должно полностью соответствовать техническим спецификациям прилагаемым к настоящему договору. 5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет ___________________________ с даты поставки. 6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ 6.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами и/или в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному урегулированию арбитражным судом г. _________. Вынесенное арбитражным судом решение является окончательным и обязательным для сторон. 6.2. Применимым правом по данному договору является законодательство Российской Федерации. 7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств в следствии наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора. 7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств. 7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств. 7.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более _______ месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства. 8. САНКЦИИ 8.1. В случае просрочки в оплате против сроков, указанных в Договоре, Покупатель уплачивает Продавцу пеню от суммы Договора в размере ___% за каждый день просрочки. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 9.2. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны. 9.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОКУПАТЕЛЬ: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________; ПРОДАВЕЦ: _______________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________. Подписи сторон: Покупатель: Продавец: ______________________ _______________________ М.П. М.П.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Продавец в соответствии с заказом Покупателя обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить Товары.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность Товаров, цена, способ, сроки и условия поставки, сроки оплаты, а также иные условия согласовываются Сторонами в Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

1.3. Каждое Приложение является отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего Договора. Каждое последующее не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих Приложений, если в нем не указано иное.

1.4. Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных процедур, и что Продавец вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара указывается в Приложениях к настоящему Договору и включает в себя:

• стоимость продукции;
• стоимость тары, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки;
• транспортные расходы;
• налог на добавленную стоимость;

2.2. Цена Товара, согласованная Сторонами в Приложениях, не может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в период действия Приложения. Продавец обязан известить Покупателя об изменении согласованных в Приложениях цен не менее, чем за календарных дней до предполагаемых изменений. Изменение цены считается принятым Покупателем только в случае подписания обеими Сторонами соответствующего Приложения.

2.3. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на счет Продавца. Валюта платежа – рубль РФ. Если в Приложениях к Настоящему Договору цена Товара определена в иностранной валюте, то оплата производится в рублях по официальному курсу ЦБ России на день платежа. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

2.4. Допускается оплата Товара третьим лицом, о чем Покупатель должен уведомить Продавца в письменном виде с указанием плательщика – третьего лица.

3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Поставка Товара производится в сроки и согласно условиям, указанным в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью данного Договора.

3.2. По письменному соглашению Сторон допускается досрочная поставка Товара.

3.3. Не позднее календарных дней после поставки Товара, Продавец обязан предоставить Покупателю следующие оригиналы документов, относящиеся к отгрузке:

• счет-фактуру – 1 экз.
• товарную накладную – 1 экз.

3.4. Право собственности на Товар и все риски, связанные с гибелью и порчей Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты поставки Товара, что подтверждается подписью представителя Покупателя на товарной или товарно-транспортной накладной.

3.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Покупателя на основании накладных и документов о качестве. Покупатель имеет право на проверку качества Товара непосредственно у Продавца.

3.6. В случае несоответствия комплектности, количества, повреждений или дефектов Товара Покупатель обязан в течение календарных дней отправить Продавцу АКТ/Претензию заказным письмом (либо по средствам факсимильной связи с последующим направлением оригинала АКТа/Претензии заказным письмом с уведомлением о вручении), Продавец гарантирует в течение 5 календарных дней рассмотреть АКТ/Претензию и с согласия Покупателя произвести бесплатную замену. В случае не оформления Покупателем письменной претензии в указанные сроки, Продавец имеет право на отказ от замены Товара.

3.7. В случае существенного несоответствия качества Товара (неустранимых недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

• Отказаться от исполнения условий Приложения и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
• Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору;Данные условия Покупатель также отражает в АКТе/Претензии.

3.8. Покупатель обязан следить за сохранностью Товара и упаковки, тары на случай возврата. Если на момент возврата Товар имеет видимые повреждения и основная часть упаковки нарушена Продавец оставляет за собой право возмещения убытков вследствие порчи за счет Покупателя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара Продавец вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости поставленных Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости поставленного Товара.

4.3. В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости не поставленных в срок Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости не поставленного в срок Товара.

4.4. Обязанность уплаты штрафных санкций возникает у Стороны, не исполнившей обязательства, с даты получения соответствующей претензии другой Стороны, оформленной в письменном виде и подписанной уполномоченным лицом. Срок уплаты штрафных санкций указывается в претензии. Штрафные санкции оплачиваются на основании выставленного Стороной счета.

4.5. Продавец согласен, что счет, выставленный, Покупателем Продавцу для оплаты штрафных санкций может быть включен в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачетов, встречных однородных требований по оплате за поставленный Товар и по оплате штрафных санкций.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно является следствием форс-мажора.

5.2. Под форс-мажором понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены какой-либо Стороной и не зависят от нее. К таким обстоятельствам относятся: военные действия, стихийные бедствия, акты органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие Сторонами своих обязательств по Договору.

5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств, указанных в п.7.2 Договора, должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение часов с приложением соответствующих документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены и удостоверены уполномоченными органами Российской Федерацией.

5.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действует форс-мажор.

5.5. Если форс-мажор продолжает действовать в течение более месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты за фактически поставленную Продукцию и произведенным платежам.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору, регулируются путем переговоров.

6.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Все вопросы, непредусмотренные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Документация и техническая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими публиковаться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все Приложения к Договору, являются его неотъемлемой частью.

8.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной форме по Договору утрачивают силу.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершенны в письменной форме, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.

8.4. Стороны не в праве, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны передавать свои обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.

8.5. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Покупателя и Продавца, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее рабочих дней до даты изменений.

8.6. Договор составлен в 2-х экземплярах: 2 экземпляра на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.